张静律师网

gzzhangjing.fabao365.com

获取律师电话请拨打

15811286610

我的位置:首页 > 律师文萃 > 正文

广州装修合同纠纷中,如何证明装修公司逾期完工?

2022-10-25 16:56:33 来源:张静律师


广州装修合同纠纷中,如何证明装修公司逾期完工?

张静律师解答:以合同约定的工期计算为准。如下面这个案件,装修合同约定工期从拿到装修许可证起120天。后业主主张装修公司逾期完工,比提供了装修许可证。但装修公司提供微信聊天证据,证明拿到证后过了12天才开工。最终法院认为,还是以拿到许可证的时间算。

判决书节选:

关于是否存在逾期施工的问题,法院认为:《室内装修设计合同书》约定,工程期限为装修许可证下达算起120个工作日。张某提供了《装修许可证》以证明《装修许可证》的下达日期为2017726日,并主张以此日期为工期起算日;华某公司则提供了微信聊天记录,以证明实际开工日期为201788日。法院认为,张某提供的《装修许可证》显示的装修期限是自2017726日起算,予以采信。而华某公司提供的微信聊天记录的内容并不能证明《装修许可证》的下发时间,其抗辩缺乏依据,不予采纳。因此,根据《室内装修设计合同书》约定,案涉房屋装修工程的期限以《装修许可证》下达日期(2017726日)起算120个工作日,即施工期限至2018117日止。华某公司抗辩称由于物业管理公司验收及张某更改装修方案而导致工期延误,但其提供的证据并不足以证明上述主张,而且,相关的验收并非合同约定的工期顺延理由,因此,上述抗辩亦缺乏依据,不予采纳。而根据已查明的事实可知,直至201827日即华某公司撤离案涉房屋之日止,华某公司仍未完成装修施工,该行为已违反了合同约定。


大家都在看

商品房244讲:协议预定不买房不

广州张静律师18078803465解答:房价下降了,房子不好卖了,开发商为了卖房也是花招百出。如下面这个案件,

时评律师
更多>

安庆小伙高温加班12小时死事件分析

时评律师:李先奇

擅长领域:合同纠纷  劳动纠纷  债权债务  公司并购  股份转让  企业改制  刑事辩护  外商投资  常年顾问  私人律师

雷政富重庆受审:借款行为是否构成受贿?

时评律师:高文龙

擅长领域:刑事辩护

从刘志军案看职务犯罪的预防

时评律师:李先奇

擅长领域:合同纠纷  劳动纠纷  债权债务  公司并购  股份转让  企业改制  刑事辩护  外商投资  常年顾问  私人律师

阴阳购房合同效力如何认定

时评律师:李顺涛

擅长领域:医疗事故  交通事故  婚姻家庭  遗产继承  劳动纠纷  合同纠纷  罪与非罪  债权债务  房产纠纷

厦门brt爆炸案赔偿方案分析

时评律师:李先奇

擅长领域:合同纠纷  劳动纠纷  债权债务  公司并购  股份转让  企业改制  刑事辩护  外商投资  常年顾问  私人律师